最高法院:實際施工人證明其停工損失的主要證據(jù)系其單方制作的《工程聯(lián)系函》,函件提及的停工原因和停工事實未經(jīng)發(fā)包人或監(jiān)理人確認。實際施工人提供的《機械租賃合同》,以及單方統(tǒng)計的《工程量清單》承包人也不予認可。上述函件、《機械租賃合同》《工程量清單》等證據(jù)作為間接證據(jù),不能證明實際施工人因案涉工程遭受的實際停工損失,實際施工人應承擔舉證不能的法律后果,其主張的停工損失的請求不能成立,不予支持。 案件索引:(2019)最高法民終2027號 【讀案例學管理】本案當中,法院沒有支持承包人(實際施工人)的主張,理由主要是實際施工人沒有直接證據(jù)或者證據(jù)的證明力比較弱,難以達到其證明目的,因此承擔舉證不能的結(jié)果。 我們換個思路來看,如果實際施工人在履約過程中,對其停工原因和停工事實已經(jīng)發(fā)包人或監(jiān)理人確認的,就一定能夠獲得法院支持么?根據(jù)我們的經(jīng)驗,也未必!只是說支持的概率會大一些。 因此,我們經(jīng)常跟客戶講,你不要因為法院各種各樣的理由不支持就自暴自棄,而一定要保存好相關(guān)證據(jù)。很多時候,發(fā)包方或監(jiān)理方不肯簽署書面意見,甚至有攻略說“無論承包人的什么資料都不要給任何書面意見,不理、不管、不問”。 你依然可以把他們的“三不”固定下來,這照樣是證據(jù)。 建設工程施工合同是雙務合同,需要雙方當事人共同履行,他們的三不,以為可以不留把柄,事實上,事情還有另一面,有經(jīng)驗的施工方不僅會看淡另一面,還會看到另幾面,且能善加利用。 所以,我們從實務案例的司法認定中倒推,能給我們的管理提供很多有益的知識成果。 |
|